عقد إنتاج نوافذ PVC بدون تركيب. عقد النوافذ البلاستيكية

1. موضوع الاتفاقية

1.1. بموجب هذه الاتفاقية، يقوم المقاول بتثبيت نوافذ PVC وفقًا للأمر المكتمل (الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية).

1.2. يتعهد العميل بالتوقيع في الوقت المناسب على الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية، وتزويد المقاول بالظروف المناسبة في الموقع لتنفيذ هذه الاتفاقية، وقبول ودفع ثمن العمل الذي يؤديه المقاول وفقًا لهذه الاتفاقية.

1.3. يتم تسجيل جميع رغبات العميل في الملحق رقم 1، والاتفاقيات الشفهية ليس لها قوة الاتفاقية.

1.4. إذا رغب العميل في إجراء تغييرات بعد التوقيع على الملحق رقم 1 بالاتفاقية، يتم تسجيل هذه التغييرات كتابيًا في الملحق رقم 2 ويتم دفعها بشكل إضافي.

2. إجراءات تنفيذ الاتفاقية

2.1. يقوم المقاول بالتركيب بناءً على الترتيب التالي:

2.1.1. يتفق العميل مع المقاول على نطاق العمل وسعره، في أمر التثبيت الملحق رقم 1، والذي على أساسه يقوم المقاول بإعداد ونقل المستندات التالية إلى العميل:

• مخطط الطلب والتركيب المتفق عليه (الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية).
• عقد تركيب شبابيك PVC .

2.1.2. بعد توقيع العميل على هذه الاتفاقية والملحق رقم 1، تعتبر الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ.

2.1.3. يتم التثبيت خلال أيام العمل.

2.2. يقبل العميل عمل المقاول على التثبيت "" 2019.

2.3. يلتزم العميل بدفع تكلفة العمل المنجز للمقاول وفقًا لهذه الاتفاقية والملاحق رقم 1 ورقم 2 لهذه الاتفاقية عند الانتهاء من التثبيت.

ح. السعر ومبلغ الاتفاقية

3.1. يتم الدفع بأسعار هذه الاتفاقية ويتضمن تكلفة منتجات PVC وأعمال التركيب وفقًا للملاحق رقم 1، رقم 2.

3.2. المبلغ الإجمالي للعقد هو روبل.

3.3. الدفعة المقدمة هي روبل.

4. إجراءات الدفع

4.1. عند توقيع هذه الاتفاقية، يقوم العميل بدفع دفعة مقدمة.

4.2. بعد الانتهاء من العمل بموجب هذه الاتفاقية، يدفع العميل للمقاول الجزء المتبقي من المبلغ الإجمالي لهذه الاتفاقية، وهو روبل.

4.3. تتم جميع المدفوعات بين المقاول والعميل بموجب هذه الاتفاقية بالروبل بناءً على تشريعات الاتحاد الروسي.

5. مسؤولية الأطراف

5.1. لا يحق للأطراف نقل حقوقهم والتزاماتهم للوفاء بشروط هذه الاتفاقية إلى أطراف ثالثة دون ذلك موافقة خطيةالجانب الآخر.

5.2. في حالة انتهاك الموعد النهائي لتسليم العمل المنجز، المحدد في هذه الاتفاقية، بسبب خطأ المقاول، يجب على المقاول أن يدفع للعميل غرامة قدرها٪ من مبلغ العقد عن كل يوم تأخير، ولكن ليس أكثر من % من مبلغ العقد. إذا تم انتهاك الموعد النهائي لتسليم العمل المكتمل بسبب خطأ العميل (لم يوفر العميل إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى موظفي المقاول والشروط المناسبة للمقاول للوفاء بهذه الاتفاقية)، يدفع العميل للمقاول غرامة في مبلغ % من مبلغ العقد عن كل يوم تأخير على ألا يزيد على % من مبلغ العقد .

5.3. عند توقيع الاتفاقية، يلتزم العميل بالتحقق والموافقة على مواقع التثبيت والتكوين الهيكلي الموضح في الملحق رقم 1. بعد التوقيع على الاتفاقية والملحق رقم 1، لن يتم قبول مطالبات العميل فيما يتعلق بالتكوين والتصميم.

5.4. المقاول مسؤول فقط عن العمل المنجز. في حالة انتهاك تقنية جهاز العميل، يلتزم المقاول بإخطار العميل بذلك كتابيًا في الملحق رقم 2، وفي هذه الحالة لا يتحمل المقاول مسؤولية جودة العمل.

6. ظروف القوة القاهرة (القوة القاهرة)

6.1. في حالة القوة القاهرة (حريق، فيضان، زلزال وغيرها) الكوارث الطبيعيةوأعمال الشغب والإضرابات وكذلك الإجراءات التنظيمية للسلطات تسيطر عليها الحكومةوما إلى ذلك)، إذا أثرت على وفاء الأطراف بالتزاماتهم، فإن الأطراف غير مسؤولة. في هذه الحالة، يتم تأجيل المواعيد النهائية لاستكمال العمل بموجب هذه الاتفاقية بما يتناسب مع مدة ظروف القوة القاهرة المذكورة أعلاه، إذا أثرت على تنفيذ الاتفاقية في الوقت المناسب.

7. مدة الاتفاقية

7.1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع عليها وتكون سارية حتى يتم تنفيذ الاتفاقية من قبل الطرفين.

7.2. يضمن المقاول للعميل أنه سيتم الانتهاء من أعمال التركيب بجودة مناسبة لمدة أشهر.

8. شروط إضافية

8.1. يتم تنظيم مسؤولية ملكية الأطراف وفقًا للتشريعات الحالية للاتحاد الروسي. يتم حل جميع النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين عن طريق العقد. إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فسيتم حل جميع النزاعات بالطريقة المعمول بها وفقًا للتشريعات الحالية للاتحاد الروسي.

8.2. يحتفظ المقاول بالحق في إجراء التحكم بالصور في أعمال التركيب.

8.3. تم تحرير الاتفاقية في نسختين، يحتفظ المقاول بواحدة منها، والثانية لدى العميل.

8.4. يتم إجراء جميع التغييرات والإضافات على هذه الاتفاقية فقط بالاتفاق المتبادل بين الطرفين ويتم وضعها كتابيًا.

8.5. يتم الإنهاء المبكر لهذه الاتفاقية فقط عند اتفاق متبادلالأطراف وتوثيقها كتابيا.

8.6. يجب على العميل تقديم المطالبات المتعلقة بجودة أعمال التركيب إلى المقاول كتابيًا فقط.

8.7. من لحظة التوقيع على هذه الاتفاقية، تصبح الاتفاقيات الشفهية باطلة.

9. العناوين القانونية والتفاصيل المصرفية للأطراف

عميلالتسجيل: العنوان البريدي: سلسلة جواز السفر: الرقم: صادر عن: بواسطة: الهاتف:

المنفذقانوني العنوان: العنوان البريدي: INN: KPP: البنك: نقدًا/حساب: مراسل/حساب: BIC:

10. توقيعات الأطراف

عميل_________________

المؤدي _________________

الاتفاقية رقم _____

لصيانة شبابيك البي في سي

خاباروفسك "___" _________ 2012

يُشار إليه فيما يلي باسم "العميل"، ويمثله المدير ____________، الذي يعمل على أساس الميثاق من ناحية و"مكتب إصلاح MASTER WINDOWS"، المشار إليه فيما بعد باسم "المقاول"، ويمثله

ومن ناحية أخرى، وعلى أساس الميثاق، فقد أبرمنا هذه الاتفاقية على النحو التالي:

1. موضوع الاتفاقية

1.1. يتعهد المقاول بتقديم الخدمات وإجراء أعمال الصيانة على نوافذ PVC (الهياكل والآليات) بناءً على تعليمات العميل من أجل ضمان عملها بشكل سليم، فضلاً عن التشغيل السليم لجميع الهياكل والآليات، ويتعهد العميل بقبول الخدمات المقدمة ونتيجة العمل ودفعها.

1.2. الصيانة المخططة – الصيانة الشاملة لجميع النوافذ والهياكل الخاصة بالعميل في شكل الخدمات والأعمال المنصوص عليها في البند 2.1. من هذه الاتفاقية، يتم تنفيذها من قبل متخصصي المقاول مرتين على الأقل في السنة من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

1.2. يقوم العميل، إذا لزم الأمر، بالاتصال بمتخصص المقاول عن طريق إرسال طلب كتابي أو شفهي.

2.1. تشمل صيانة النوافذ والهياكل البلاستيكية الأخرى ما يلي:

2.1.2. أجهزة التشحيم

2.1.3. ضبط التجهيزات

2.1.4. استبدال المطاط الختم

2.1.5. استبدال الملحقات

2.1.6. استبدال المكونات

وأنواع أخرى من العمل التي تساهم في تشغيل النوافذ والهياكل البلاستيكية الأخرى دون مشاكل.

2.2. إذا كان العميل بحاجة إلى أنواع أخرى من أعمال الإصلاح (الترميم) التي حدثت دون خطأ من المقاول، فإن المقاول يقدم هذه الخدمات بناءً على طلب منفصل من العميل وبتكلفة متفق عليها بشكل منفصل للخدمات والعمل وفقًا للسعر القائمة (الملحق 1).

3. السعر وإجراءات الدفع

3.1. تتم التسويات بين العميل والمقاول إما عن طريق التحويل المصرفي أو نقدًا خلال 5 أيام من استلام الفاتورة الصادرة عن المقاول.

3.2. يتم الاتفاق على تكلفة الخدمات وأعمال الصيانة للنوافذ والهياكل البلاستيكية الأخرى مع العميل وهي موضحة في (الملحق 1).

3.2. في الحالات التي تنشأ وفقًا للبند 2.2. الاتفاقية، يتم الدفع مقابل كل نوع من الأعمال حسب قائمة الأسعار بناءً على الفاتورة الصادرة من المقاول. في هذه الحالة، يلزم دفع مبلغ مقدم لا يقل عن 30٪ من إجمالي تكلفة العمل والمواد الإضافية. ويتم دفع نسبة الـ 70% المتبقية في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ التوقيع على شهادة القبول للأعمال والخدمات.

4. إجراءات تسليم وقبول العمل المنجز والخدمات المقدمة

4.1. عند الانتهاء من العمل، يقوم الطرفان، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام، بإعداد شهادة قبول للعمل والخدمات، والتي تشير إلى عدد النوافذ والهياكل التي تمت خدمتها ونوع العمل المنجز.

4.2. في حالة رفض العميل كتابيًا مسببًا التوقيع على شهادة القبول ودفع الفاتورة الصادرة عن المقاول لأسباب تتعلق بالعيوب أو سوء جودة العمل وتقديم الخدمات التي يسمح بها المقاول، يقوم الطرفان بإعداد عمل ثنائي مع قائمة بالتحسينات اللازمة والمواعيد النهائية لتنفيذها.

يجب أن يقدم العميل رفضًا مسببًا في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من لحظة تقديم المقاول لنتائج الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى شهادة قبول العمل والخدمات. وبخلاف ذلك، سيتم اعتبار الخدمات المقدمة مقبولة من قبل العميل دون تعليقات أو اقتراحات كليا.

4.3. إذا حدد أخصائي المقاول، أثناء عملية الصيانة المجدولة (أو بناءً على طلب العميل)، الحاجة إلى تنفيذ الأنشطة غير المنصوص عليها في البند 2.1. عقود العمل والخدمات، التي يتم تجاهلها والتي قد تؤدي حتمًا إلى نتيجة سلبية أو التي تصبح فيها أعمال الإصلاح الإضافية غير عملية، يلتزم المقاول بتعليق العمل، وإخطار العميل بذلك في غضون يومين بعد التعليق. في هذه الحالة، يلتزم الطرفان بالنظر خلال 5 أيام في إمكانية تنفيذ العمل الإضافي المنصوص عليه في البند 2.2. اتفاق.

5. مسؤولية الأطراف

5.1. في حالة الفشل في الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية أو الوفاء بها بشكل غير صحيح، يتحمل المقاول والعميل المسؤولية وفقًا لشروط هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى التشريعات الحالية.

5.2. بالنسبة للتأخير في سداد الخدمات المقدمة من قبل المقاول، يجب على العميل دفع غرامة قدرها 3٪ من مبلغ الدين عن كل يوم تأخير في الدفع المقابل.

5.3. بالنسبة للخدمات التي يقدمها المقاول في الوقت المناسب، بما في ذلك ما يتعلق بالرفض غير المبرر للوفاء بالالتزامات المقبولة، يجب على المقاول أن يدفع للعميل غرامة قدرها 3٪ من تكلفة الخدمات (الأعمال) المدفوعة والمقبولة للتنفيذ.

6. الضمان

6.1. إذا تم تحديد الحاجة إلى عمل إضافي كجزء من الصيانة المجدولة للعميل، فضلاً عن حدوث أوجه قصور في الصيانة المجدولة التي أجراها المقاول بالفعل أثناء سريان هذه الاتفاقية، يتعهد المقاول بتنفيذ العمل المناسب على إصلاح وتعديل النوافذ والهياكل البلاستيكية، بالإضافة إلى إزالة أوجه القصور التي تم تحديدها خلال فترة زمنية معقولة.

6.2. على النتيجة المنتجة وفقًا للفقرة 2.2. اتفاقيات الخدمات والأعمال يحدد المقاول فترة ضمان مدتها شهر واحد من تاريخ التوقيع على شهادة القبول للأعمال والخدمات.

6.3. تتمتع المواد والآليات التي قام المقاول بتركيبها بفترة ضمان مدتها سنة واحدة من تاريخ التوقيع على شهادة قبول الأعمال والخدمات.

6.5. لا يتحمل المقاول أي ضمان أو التزامات أخرى ناشئة عن أحكام هذه الاتفاقية في حالة قيام العميل، دون موافقة المقاول، بإشراك أطراف ثالثة لتنفيذ الإصلاحات وغيرها من الأعمال المرتبطة مباشرة بتشغيل وتشغيل PVC النوافذ (الهياكل والآليات).

6.6. تسري أحكام هذا القسم من الاتفاقية فقط إذا التزم العميل بمتطلبات القواعد الفنية لتشغيل النوافذ وغيرها من هياكل PVC المخدومة، بما في ذلك الآليات المحددة في شهادة العمل المطلوبة.

7. شروط أخرى

7.1. حرر هذا الاتفاق من نسختين، واحدة لكل طرف.

7.2. يحق للعميل إلغاء هذه الاتفاقية عن طريق إخطار المقاول في موعد لا يتجاوز 20 يومًا تقويميًا مقدمًا.

8. مدة الاتفاقية

8.1. هذه الاتفاقية سارية من "____" _________ 2011 إلى "____"__________ 2012.

9. العناوين والتفاصيل المصرفية للطرفين

مسؤول تنفيذي للعملاء:

9. توقيعات الأطراف

مسؤول تنفيذي للعملاء:

____________/________________ /________________

المرفق 1

مواصفات الصيانة المجدولة للنوافذ والأبواب البلاستيكية (الألومنيوم).

مسؤول تنفيذي للعملاء:

العمل حسب المواصفات تمت الموافقة عليه من قبل : التوقيع . المواصفة المعدة من قبل : التوقيع

(الاسم الكامل لممثل العميل) (الاسم الكامل للمؤدي)

1. موضوع الاتفاقية

1.1. يتعهد المقاول بتصنيع وتركيب وتقديم خدمة الضمان للنوافذ المعدنية البلاستيكية (المشار إليها فيما يلي باسم المنتج)، ويتعهد العميل بقبول نتيجة العمل ودفع ثمنها.

1.2. تمت الإشارة إلى التصميم والخصائص الكمية والنوعية للمنتج في المواصفات الفنية (الملحق رقم 1)، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

1.3. يتم تنفيذ العمل بموجب هذه الاتفاقية على نفقة المقاول.

2. سعر العقد وحسابات الطرفين

2.1. يتم الاتفاق على حساب تكلفة الاتفاقية من قبل الطرفين في تقدير العمل (الملحق رقم 2، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية).

2.2. إجراءات الدفع مقابل العمل المنجز: _____________، شروط الدفع: ________.

3. حقوق والتزامات الأطراف

3.1. مسؤوليات المقاول:

3.1.1. خلال ______ من تاريخ استلام المهمة الفنية من العميل، قم بإعداد تقدير العمل وإرساله للموافقة عليه إلى العميل مع المستندات الداعمة المرفقة (فواتير المواد التي اشتراها المقاول اللازمة لأداء العمل بموجب هذه الاتفاقية).

3.1.2. المضي قدمًا في إنتاج المنتج في موعد لا يتجاوز _______ من تاريخ موافقة العميل على تقدير العمل وإكمال الإنتاج في موعد لا يتجاوز _______.

الجدول الزمني لاستكمال مراحل العمل موضح في تقدير العمل.

3.1.3. عند الانتهاء من العمل، بما في ذلك الانتهاء المبكر من العمل، قم بإبلاغ العميل بذلك عن طريق الفاكس رقم _______ أو بريد إلكتروني _____________________.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الاتفاق على الموعد النهائي لقبول نتيجة العمل من قبل الطرفين.

3.1.4. في موعد لا يتجاوز _______ بعد تصنيع المنتج، قم بتسليمه إلى العنوان: _________________، وقم بتفكيك الإطارات القديمة وتركيب المنتج. ويجب إنجاز العمل المحدد في هذه الفقرة في موعد أقصاه _______ من لحظة بدايته.

3.1.5. قم بتنظيف مخلفات البناء خلال _______ من نهاية تركيب المنتج.

3.1.6. في موعد لا يتجاوز ________، نقل نتيجة العمل إلى العميل وفقًا لشهادة الإنجاز (الملحق رقم __ لهذه الاتفاقية).

3.2. مسؤوليات العميل:

3.2.1. قم بتزويد المقاول بالشروط التالية لتركيب المنتج: _______________، بما في ذلك منطقة عمل خالية من الأجسام الغريبة على مسافة _____ متر من فتحة النافذة، ومصدر الطاقة، _______.

3.2.2. قبول نتيجة شهادة قبول العمل خلال الفترة المحددة في البند 3.1.6 من هذه الاتفاقية، أو بالطريقة المنصوص عليها في البند 3.1.3 من هذه الاتفاقية.

3.2.3. دفع ثمن عمل المقاول بالطريقة المنصوص عليها في البند 2.2 من هذه الاتفاقية.

3.3. يحق للطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل أو من جانب واحد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 من الفن. 709، الفقرات 2 - 3 المادة. 715، الفقرة 3 من الفن. 716، الفن. 717، الفقرة 2 من الفن. 719، الفقرة 3 من الفن. 723، الفقرة 2 من الفن. 731، الفقرة 3 من الفن. 737 القانون المدني الاتحاد الروسي، مع مراعاة إرسال إشعار كتابي إلى الطرف الآخر بالإنهاء على الأقل _____ قبل تاريخ الإنهاء المقصود.

4. الضمان

4.1. في موعد لا يتجاوز ______ بعد التوقيع على شهادة إنجاز العمل، يتعهد المقاول بتزويد العميل ببطاقة ضمان (جواز سفر) للمنتج المثبت وتعليمات التشغيل للمنتج.

4.2. يتعهد المقاول بالإزالة المجانية لجميع العيوب التي نشأت أثناء تشغيل المنتج بسبب خطأ المقاول، خلال فترة الضمان (________________) (حدد فترة الضمان)، والتي تبدأ من لحظة توقيع الأطراف على شهادة الانتهاء من العمل.

5. مسؤولية الأطراف

5.1. إذا انتهك العميل الموعد النهائي للدفع المنصوص عليه في البند 2.2 من هذه الاتفاقية، يحق للمقاول أن يطلب من العميل دفع غرامة بالمبلغ المنصوص عليه في التشريعات الحالية للاتحاد الروسي.

5.2. في حالة انتهاك المقاول للمواعيد النهائية للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في البنود 3.1.1، 3.1.2، 3.1.4 - 3.1.6 من هذه الاتفاقية، يحق للعميل مطالبة المقاول بدفع غرامة بمبلغ ______ (__________) روبل عن كل يوم تأخير.

5.3. إذا تم تنفيذ العمل بشكل سيئ و/أو مع انحرافات عن المواصفات الفنية للعميل، وشروط هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى متطلبات تشريعات الاتحاد الروسي، يحق للعميل، حسب اختياره، أن يطلب من مقاول:

إزالة أوجه القصور مجانًا خلال الفترة المتفق عليها مع المقاول؛

تخفيض متناسب في سعر العقد؛

سداد نفقاتك الموثقة لإزالة أوجه القصور.

6. أحكام ختامية

6.1. بالنسبة للباقي، ما لم يتم تنظيمه في هذه الاتفاقية، يتم تطبيق قواعد تشريعات الاتحاد الروسي.

6.2. يتم حل الخلافات التي تنشأ بين الطرفين من خلال المفاوضات. إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة للمفاوضات، فسيحيل الطرفان القضية إلى المحكمة وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.

6.3. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ منذ لحظة توقيعها من قبل الأطراف وتكون سارية حتى وفاء الأطراف بالتزاماتها.

6.4. تم تحرير هذه الاتفاقية من نسختين متساويتين في القوة القانونية، واحدة لكل من الطرفين.

6.5. تعتبر الملاحق التالية جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:

6.5.1. مهمة فنيةالعميل (الملحق رقم 1).

6.5.2. تقدير العمل (الملحق رقم 2).

6.5.3. شهادة إتمام العمل (الملحق رقم __).

7. العناوين وتفاصيل الدفع الخاصة بالطرفين

عميل: ______________________________________________________________

المؤدي: _____________________________________

________________________________________________________________

توقيعات الأطراف:

اتفاقية العمل

لتركيب نوافذ PVC

__ "____" ____________ 20

غرام. ______________________________________________، جواز السفر: سلسلة ____________، رقم _________________، صادر عن ______، الإقامة في: ____________________________________، والمشار إليها فيما بعد بـ " عميل"، من ناحية، و ____________________________________________ يمثلها ______________________________________________، والتي تعمل على أساس __________________، المشار إليها فيما بعد باسم " المنفذ"، ومن ناحية أخرى، المشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان"، فقد أبرما هذه الاتفاقية، فيما يلي " اتفاق"، حول ما يلي:

1. موضوع الاتفاقية

1.1. بموجب هذه الاتفاقية، يقوم المقاول بتثبيت نوافذ PVC وفقًا للأمر المكتمل (الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية).

1.2. يتعهد العميل بالتوقيع في الوقت المناسب على الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية، وتزويد المقاول بالظروف المناسبة في الموقع لتنفيذ هذه الاتفاقية، وقبول ودفع ثمن العمل الذي يؤديه المقاول وفقًا لهذه الاتفاقية.

1.3. يتم تسجيل جميع رغبات العميل في الملحق رقم 1، والاتفاقيات الشفهية ليس لها قوة الاتفاقية.

1.4. إذا رغب العميل في إجراء تغييرات بعد التوقيع على الملحق رقم 1 بالاتفاقية، يتم تسجيل هذه التغييرات كتابيًا في الملحق رقم 2 ويتم دفعها بشكل إضافي.

2. إجراءات تنفيذ الاتفاقية

2.1. يقوم المقاول بالتركيب بناءً على الترتيب التالي:

2.1.1. يتفق العميل مع المقاول على نطاق العمل وسعره، في أمر التثبيت الملحق رقم 1، والذي على أساسه يقوم المقاول بإعداد ونقل المستندات التالية إلى العميل:

• مخطط الطلب والتركيب المتفق عليه (الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية).
• عقد تركيب شبابيك PVC .

2.1.2. بعد توقيع العميل على هذه الاتفاقية والملحق رقم 1، تعتبر الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ.

2.1.3. يتم التثبيت خلال ____________ يوم عمل.

2.2. يقبل العميل أعمال التركيب الخاصة بالمقاول "________"______________20______.

2.3. يلتزم العميل بدفع تكلفة العمل المنجز للمقاول وفقًا لهذه الاتفاقية والملاحق رقم 1 ورقم 2 لهذه الاتفاقية عند الانتهاء من التثبيت.

ح. السعر ومبلغ الاتفاقية

3.1. يتم الدفع بأسعار هذه الاتفاقية ويتضمن تكلفة منتجات PVC وأعمال التركيب وفقًا للملاحق رقم 1، رقم 2.

3.2. المبلغ الإجمالي للعقد هو _____________________________________________ روبل.

3.3. الدفعة المقدمة هي __________________________________________ روبل.

4. إجراءات الدفع

4.1. عند توقيع هذه الاتفاقية، يقوم العميل بدفع دفعة مقدمة.

4.2. بعد الانتهاء من العمل بموجب هذه الاتفاقية، يدفع العميل للمقاول الجزء المتبقي من المبلغ الإجمالي لهذه الاتفاقية، والذي يصل إلى ____________________ روبل.

4.3. تتم جميع المدفوعات بين المقاول والعميل بموجب هذه الاتفاقية بالروبل بناءً على تشريعات الاتحاد الروسي.

5. مسؤولية الأطراف

5.1. لا يحق للطرفين نقل حقوقهما والتزاماتهما للوفاء بشروط هذه الاتفاقية إلى أطراف ثالثة دون موافقة كتابية من الطرف الآخر.

5.2. في حالة انتهاك الموعد النهائي لتسليم العمل المنجز، المحدد في هذه الاتفاقية، من خلال خطأ المقاول، يجب على المقاول أن يدفع للعميل غرامة قدرها __________٪ من مبلغ العقد عن كل يوم تأخير، ولكن ليس أكثر من ______% من مبلغ العقد. إذا تم انتهاك الموعد النهائي لتسليم العمل المكتمل بسبب خطأ العميل (لم يوفر العميل إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى موظفي المقاول والشروط المناسبة للمقاول للوفاء بهذه الاتفاقية)، يدفع العميل للمقاول غرامة في مبلغ __________% من مبلغ العقد عن كل يوم تأخير، ولكن ليس أكثر من ________% من مبلغ العقد.

5.3. عند توقيع الاتفاقية، يلتزم العميل بالتحقق والموافقة على مواقع التثبيت والتكوين الهيكلي الموضح في الملحق رقم 1. بعد التوقيع على الاتفاقية والملحق رقم 1، لن يتم قبول مطالبات العميل فيما يتعلق بالتكوين والتصميم.

5.4. المقاول مسؤول فقط عن العمل المنجز. في حالة انتهاك تقنية جهاز العميل، يلتزم المقاول بإخطار العميل بذلك كتابيًا في الملحق رقم 2، وفي هذه الحالة لا يتحمل المقاول مسؤولية جودة العمل.

6. ظروف القوة القاهرة (القوة القاهرة)

6.1. في حالة القوة القاهرة (الحرائق والفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية وأعمال الشغب والإضرابات، فضلاً عن لوائح الهيئات الحكومية، وما إلى ذلك)، إذا أثرت على الوفاء بالتزامات الأطراف، فإن الأطراف غير مسؤولة. في هذه الحالة، يتم تأجيل المواعيد النهائية لاستكمال العمل بموجب هذه الاتفاقية بما يتناسب مع مدة ظروف القوة القاهرة المذكورة أعلاه، إذا أثرت على تنفيذ الاتفاقية في الوقت المناسب.

7. مدة الاتفاقية

7.1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع عليها وتكون سارية حتى يتم تنفيذ الاتفاقية من قبل الطرفين.

7.2. يضمن المقاول للعميل إكمال أعمال التركيب بجودة مناسبة لمدة _____________ أشهر.

8. شروط إضافية

8.1. يتم تنظيم مسؤولية ملكية الأطراف وفقًا للتشريعات الحالية للاتحاد الروسي. يتم حل جميع النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين عن طريق العقد. إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فسيتم حل جميع النزاعات بالطريقة المعمول بها وفقًا للتشريعات الحالية للاتحاد الروسي.

8.2. يحتفظ المقاول بالحق في إجراء التحكم بالصور في أعمال التركيب.

8.3. تم تحرير الاتفاقية في نسختين، يحتفظ المقاول بواحدة منها، والثانية لدى العميل.

8.4. يتم إجراء جميع التغييرات والإضافات على هذه الاتفاقية فقط بالاتفاق المتبادل بين الطرفين ويتم وضعها كتابيًا.

8.5. لا يتم الإنهاء المبكر لهذه الاتفاقية إلا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، ويتم توثيقه كتابيًا.

8.6. يجب على العميل تقديم المطالبات المتعلقة بجودة أعمال التركيب إلى المقاول كتابيًا فقط.

8.7. من لحظة التوقيع على هذه الاتفاقية، تصبح الاتفاقيات الشفهية باطلة.

رقم الاتفاقية ____________ تاريخ إبرامها: ____.____.________

المجتمع مع ذات مسؤولية محدودة «_____________________________________»,

المواطنين)______________________________________________________________________________
(الاسم الكامل)
يقيم في:

_________________________________________________________________________________

وجود وثيقة هوية:

جواز سفر. السلسلة: ___________، ن: ____________، تاريخ الإصدار: ____________، صادرة عن: __________________ المشار إليه فيما بعد باسم "العميل"، من ناحية أخرى، قد أبرمت هذه الاتفاقية على النحو التالي:

1. موضوع الاتفاقية

1.1. وفقًا لشروط هذه الاتفاقية ووفقًا لشروطها، يتعهد المقاول بأداء أعمال العميل في تصنيع وتسليم وتركيب (تركيب) الهياكل المعدنية البلاستيكية* المصنوعة من مقاطع PVC الخاصة بالشركة ____ (يشار إليها فيما يلي باسم المنتجات)، ويتعهد العميل بتهيئة الظروف للمقاول للأداء السليم لهذه الأعمال، وقبول نتائج العمل المنجز ودفع ثمنها.

1.2 يتعهد المقاول بأداء العمل بالطريقة وبالشروط المتفق عليها بين الطرفين في الفاتورة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. يقوم المقاول بتنفيذ العمل وفقًا للمتطلبات الإلزامية لـ GOST 30674-99 "كتل النوافذ المصنوعة من مقاطع كلوريد البولي فينيل"، GOST 23166-99 "كتل النوافذ. شائعة المواصفات الفنية"، GOST 30971-02 "تركيب طبقات تقاطعات كتل النوافذ على فتحات الجدار."

1.3. يضمن المقاول الحفاظ على جودة وأداء المنتجات، بشرط امتثال العميل لقواعد التشغيل المحددة في بطاقة ضمان المنتج خلال فترات الضمان التالية:
- للهياكل المعدنية والبلاستيكية لمدة ______ سنة، من لحظة النقل إلى العميل؛
- للتركيب لمدة ________ سنة، من لحظة نقل نتائج العمل إلى العميل (لا تنطبق الضمانات على المنتجات التي تم قياسها، والتي لم يتم تسليمها وتركيبها من قبل المقاول).

1.4 يضمن المقاول أن جميع المواد والمكونات المستخدمة في المنتجات حاصلة على الشهادات والتصاريح المناسبة. يضمن المقاول أن جودة العمل المنجز تلبي المتطلبات الإلزامية لمعايير الدولة في الاتحاد الروسي. في وقت إبرام هذه الاتفاقية، تم تحذير العميل من قبل المقاول بما يلي:
- تتم الإشارة إلى التكوين المحدد ونطاق العمل المنجز وفقًا لهذه الاتفاقية في فاتورة الطلب.
- في حالة حدوث تغييرات في تصميم المنتجات المتعلقة بالتصميم المعماري الحالي للمبنى، فمن الضروري الحصول على موافقة من السلطات الحكومية المختصة في كراسنودار؛
- لا يُسمح باستخدام الزنانير غير القابلة للفتح في كتل نوافذ المباني السكنية فوق الطابق الأول، باستثناء الزنانير التي لا تتجاوز أبعادها 400 × 800 مم، وكذلك في المنتجات التي تواجه الشرفات (لوجيا) إذا كانت هذه الهياكل تحتوي على أجهزة لتهوية المنزل. مقدمات.

1.5. يتعهد المقاول بتثبيت المنتجات على العنوان التالي الذي يحدده العميل:

____________________________________________________________________________

2. التزامات الأطراف

2.1 يتعهد العميل بما يلي:

2.1.1 صياغة شروط الأمر بدقة. اقرأ ورقة القياس بعناية. إذا كانت لديك أسئلة، قم بتوضيحها مع القائم بالقياس، وإذا لزم الأمر، اطلب إجراء التغييرات المناسبة على ورقة القياس. التحقق من توافق البيانات المحددة في ورقة القياس مع البيانات الموجودة في فاتورة الطلب. قم بالتوقيع على ورقة القياس والفاتورة. منذ لحظة توقيع الأطراف على الوثائق المذكورة أعلاه، تعتبر شروط هذه الاتفاقية بشأن نطاق وإجراءات وشروط العمل متفق عليها وتدخل حيز التنفيذ. لا يتحمل المقاول مسؤولية صحة وموثوقية القياسات المقدمة من قبل العميل بشكل مستقل أو التي يتم إجراؤها بناءً على تعليمات العميل من قبل أطراف ثالثة.

2.1.2 تزويد المقاول بالشروط اللازمة لأداء العمل، بما في ذلك: الحصول على جميع التصاريح والموافقات اللازمة لتركيب المنتجات، وضمان وصول موظفي المقاول إلى موقع تركيب المنتجات المحددة في البند 1.5 من هذه الاتفاقية في الوقت الذي يتفق عليه الطرفان؛ توفير الإضاءة لموقع العمل؛ ضمان توصيل أدوات المقاول بالشبكة الكهربائية (220 فولت، 50 هرتز)؛ تحرير موقع تركيب المنتجات من العناصر غير الضرورية، بما في ذلك: ضمان حرية الوصول إلى فتحات النوافذ و (أو) الأبواب؛ تغطية الأثاث والأرضيات والجدران والممتلكات الأخرى من مخلفات البناء، وإزالة المواد الخطرة للحريق من موقع العمل.

2.1.3 في أيام التسليم والتركيب، في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، كن في موقع العمل أو تأكد من حضور ممثلك المختص للقيام بإجراءات قبول نتائج العمل المنجز.
في حالة غياب العميل (ممثله) في موقع العمل، يتم تأجيل مواعيد تسليم وتركيب المنتجات من قبل المقاول وفقًا لجدول الإنتاج الخاص به ويتم إعادة الاتفاق عليها مع العميل. يتم دفع تكاليف التسليم المتكرر للمنتجات ومغادرة فريق التثبيت بشكل إضافي من قبل العميل.
يتم دفع وقت توقف فريق التثبيت بسبب فشل العميل في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البند 2.1.2 بمعدل __________ روبل للشخص الواحد / الساعة.

2.1.4. التأكد من سلامة شهادة قبول العمل وتقديمها لرئيس عمال التركيب للتنفيذ عند الطلب.

2.1.5. قبول نتائج العمل الذي قام به المقاول. في حالة وجود أي شكاوى حول جودة العمل المنجز، قم بالإشارة إليها في شهادة قبول العمل. في حالة فقدان شهادة قبول العمل و (أو) رفض التوقيع عليها، يعتبر العمل مقبولاً فعلياً. لن يتم النظر في المطالبات المتعلقة بالعيوب غير المحددة في شهادة القبول من قبل المقاول.

2.1.6. دفع ثمن العمل في الوقت المحدد وبالكامل.

2.2 يتعهد المقاول بما يلي:

2.2.1. تنفيذ العمل باستخدام المواد الخاصة بك، بالطريقة وبالشروط المحددة في الفاتورة.

2.2.2. إنجاز العمل خلال المدة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين. المواعيد النهائية لاستكمال مراحل العمل الفردية موضحة في الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية.

2.2.3. قم بإصدار جواز سفر للمنتجات المثبتة بعد استيفاء العميل لجميع شروط هذه الاتفاقية.

2.2.4 وضع مخلفات البناء المتبقية بعد تفكيك المنتجات القديمة وتركيب منتجات جديدة في أكياس. يتم إزالة النفايات المتبقية والتخلص منها بعد تفكيك المنتجات القديمة وتركيب المنتجات الجديدة من قبل العميل.

2.3. يتم تسجيل نقل نتائج العمل من قبل المقاول وقبولها من قبل العميل:
- العمل على إنتاج وتسليم المنتجات في الفاتورة؛
- العمل على تركيب المنتجات والإضافات وتشطيب المنحدرات بشهادات قبول العمل.

3. تكلفة العمل وإجراءات الدفع.

3.1. يتم الاتفاق على التكلفة الإجمالية للعمل من قبل الطرفين وتظهر في الفاتورة. تتم التسويات بين الطرفين بالروبل الروسي.

3.2. يتعهد العميل بدفع السعر الإجمالي المتفق عليه بين الطرفين بالترتيب التالي: يتم دفع 70% (سبعين) بالمائة من إجمالي تكلفة العمل من قبل العميل نقدًا إلى مكتب النقد الخاص بالمقاول في وقت التوقيع هذه الاتفاقية. يتم دفع نسبة 30% (ثلاثين) بالمائة المتبقية من إجمالي تكلفة العمل من قبل العميل نقدًا إلى مكتب النقد الخاص بالمقاول في اليوم التالي بعد قبول العمل المنجز. تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل عند السداد الكامل. إذا فشل العميل في الالتزام بالمواعيد النهائية لدفع دفعة مقدمة، يتم تأجيل المواعيد النهائية لإنجاز العمل بموجب هذا العقد طوال مدة التأخير في الدفع.

4. قبول نتائج العمل المنجز.

4.1 يتم قبول نتائج الأعمال المنجزة على مراحل: قبول المنتجات، قبول نتائج تركيب المنتجات والإضافات، الانتهاء من المنحدرات.

4.2 يتعهد المقاول بتسليم المنتجات النهائية إلى العنوان المحدد في البند 1.5 من هذه الاتفاقية خلال الفترة المحددة في عمود "تاريخ التسليم" وتقديم المنتجات للفحص ومراقبة الجودة إلى العميل. يلتزم العميل، بمشاركة ممثل المقاول، بفحص المنتجات والتحقق من جودتها وامتثال المنتجات لشروط فاتورة الطلب. إذا لم تكن هناك مطالبات من جانب العميل فيما يتعلق بجودة المنتجات وامتثالها لشروط الفاتورة، فإن العميل ملزم بالتوقيع على الفاتورة. إذا كان لدى العميل أي شكاوى حول جودة وامتثال المنتجات لشروط الفاتورة، يتم وضع العلامات المناسبة على الجانب الخلفي من الفاتورة، مصدقة بتوقيع العميل (ممثله) وتوقيع المقاول ممثل. يتم تنفيذ إزالة أوجه القصور التي تم تحديدها من قبل المقاول مجانًا خلال فترة زمنية معقولة، لا تتجاوز 10 (عشرة) أيام عمل من تاريخ توقيع الفاتورة. في حالات استثنائية (غياب المواد الضروريةوالمكونات والظروف المماثلة الخارجة عن سيطرة المقاول)، ويجوز زيادة فترة إزالة العيوب، على ألا تزيد عن 10 (عشرة) أيام عمل. من لحظة توقيع الفاتورة، يصبح المنتج في عهدة العميل وتنتقل مخاطر الخسارة أو الضرر العرضي للمنتج إلى العميل.
في حالة رفض العميل بشكل غير معقول التوقيع على الفاتورة، يتم إرجاع المنتج إلى مستودع المقاول ويحتفظ به المقاول حتى يتم حل النزاع. يتم التسليم المتكرر للمنتج على نفقة العميل، ويتم تركيب المنتج بعد سداد مائة بالمائة من إجمالي تكلفة العمل والتكاليف الإضافية التي يتكبدها المقاول نتيجة لرفض العميل غير المعقول قبول العمل المنجز.

4.3. بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل العمل (تركيب المنتجات، تركيب الإضافات، تشطيب المنحدرات)، يلتزم العميل، مع ممثل المقاول، بفحص والتحقق من جودة العمل المنجز، وإذا لم تكن هناك شكاوى , قم بالتوقيع على شهادة القبول للمرحلة المقابلة.*
إذا كان لدى العميل أي شكاوى بشأن جودة العمل، يقوم الطرفان بتدوين الملاحظات المناسبة في شهادات القبول.
يتم إزالة أوجه القصور في العمل خلال الحدود الزمنية المنصوص عليها في البند 4.2 من هذه الاتفاقية.

5. مسؤولية الأطراف

5.1 يتم حل جميع النزاعات والخلافات بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرفين من خلال المفاوضات. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق مشترك، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.

5.2. في حالة الفشل في الوفاء بالالتزامات أو الوفاء بها بشكل غير صحيح، يتحمل الطرفان المسؤولية وفقًا للتشريعات الحالية لروسيا.

5.3. بالنسبة للدفع المتأخر أو غير الكامل للعمل المنجز، يكون العميل مسؤولاً من حيث الشكل
غرامة قدرها 0.1% (صفر فاصل واحد بالمائة) من المبلغ المستحق عن كل يوم تأخير في السداد على ألا تزيد على إجمالي تكلفة العمل.

5.4 لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم امتثال نتائج العمل المنجز للمتطلبات المحددة في البند 1.4 من هذه الاتفاقية، إذا لم يغير العميل متطلباته قبل التوقيع على الفاتورة، على الرغم من التحذير المقدم.

* إذا كانت فاتورة الطلب لا تنص على الالتزام بأداء العمل على إغلاق المنحدرات، فإن المقاول لا ينفذ العمل على العزل المائي وحاجز البخار لمفصل التجميع. وفي هذه الحالة، يتحمل العميل المخاطر عواقب سلبيةمن عدم وجود مثل هذه العزلة.

6. أحكام ختامية

6.1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع وتكون سارية حتى يفي الطرفان بالتزاماتهما بالكامل.

6.2. في جميع النواحي الأخرى التي لا تنظمها هذه الاتفاقية، يسترشد الطرفان بالتشريعات الحالية للاتحاد الروسي.

7. قائمة الوثائق التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

7.1. ورقة القياس.
7.2. أمر الفاتورة.
7.3 الفاتورة.
7.4. شهادات القبول.
7.5 جوازات سفر المنتج.
7.6 بطاقة الضمان.

تم تسليم فاتورة الطلب ونسختين من شهادة قبول العمل إلى العميل عند توقيع هذه الاتفاقية. يجب إعادة نسخة واحدة من شهادة قبول العمل بعد توقيع الطرفين إلى المقاول. في حالة الفشل في إعادة نسخة واحدة من شهادة القبول إلى المقاول، لن يتم إصدار جوازات سفر للعميل للمنتجات. في هذه الحالة، يتم إصدار جوازات السفر للمنتجات فقط بعد استعادة شهادة القبول للعمل المنجز.

8. تفاصيل وتوقيعات الأطراف.