Kontrakt om produktion af PVC vinduer uden montering. Kontrakt om plastvinduer

1. AFTALENS GENSTAND

1.1. I henhold til denne Aftale monterer Entreprenøren PVC-vinduer i overensstemmelse med den udfyldte Bekendtgørelse (bilag nr. 1 til denne aftale, som er en integreret del af Aftalen).

1.2. Kunden forpligter sig til rettidigt at underskrive bilag nr. 1 til denne aftale, give entreprenøren passende betingelser på stedet for gennemførelse af denne aftale, acceptere og betale for det arbejde, som entreprenøren udfører i overensstemmelse med denne aftale.

1.3. Alle Kundens ønsker er noteret i Bilag nr. 1 mundtlige aftaler har ikke en aftales kraft.

1.4. Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer efter at have underskrevet Bilag nr. 1 til Aftalen, noteres disse ændringer skriftligt i Bilag nr. 2 og betales yderligere.

2. PROCEDURE FOR UDFØRELSE AF AFTALEN

2.1. Entreprenøren udfører monteringen efter følgende rækkefølge:

2.1.1. Kunden aftaler med entreprenøren arbejdets omfang og pris, i monteringsbekendtgørelsen bilag nr. 1, på grundlag af hvilken entreprenøren udarbejder og overdrager til kunden følgende dokumenter:

• Aftalt rækkefølge og installationsdiagram (bilag nr. 1 til denne aftale).
• Kontrakt om montering af PVC vinduer.

2.1.2. Efter at Kunden har underskrevet denne Aftale og Bilag nr. 1, anses Aftalen for at være trådt i kraft.

2.1.3. Montering udføres indenfor hverdage.

2.2. Kunden accepterer Entreprenørens arbejde med montering "" 2019.

2.3. Kunden er forpligtet til at betale entreprenøren omkostningerne ved det udførte arbejde i henhold til denne aftale og bilag nr. 1, nr. 2 til denne aftale efter endt installation.

H. AFTALENS PRIS OG BELØB

3.1. Betaling sker til priserne i denne aftale og inkluderer omkostninger til PVC-produkter og installationsarbejde i henhold til bilag nr. 1, nr. 2.

3.2. Kontraktens samlede beløb er rubler.

3.3. Forskudsbetalingen er rubler.

4. BETALINGSPROCEDURE

4.1. Ved underskrivelse af denne aftale betaler kunden et forskud.

4.2. Efter afslutning af arbejdet i henhold til denne aftale, betaler kunden kontrahenten den resterende del af det samlede beløb for denne aftale, som er rubler.

4.3. Alle betalinger mellem kontrahenten og kunden i henhold til denne aftale foretages i rubler baseret på lovgivningen i Den Russiske Føderation.

5. PARTERNES ANSVAR

5.1. Parterne har ikke ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser til at opfylde vilkårene i denne aftale til tredjepart uden skriftligt samtykke den anden side.

5.2. I tilfælde af overtrædelse af fristen for levering af det udførte arbejde, angivet i denne aftale, på grund af entreprenørens fejl, skal entreprenøren betale kunden en bod på % af kontraktbeløbet for hver forsinkelsesdag, men ikke mere end % af kontraktbeløbet. Såfremt fristen for levering af udført arbejde overtrædes på grund af Kundens skyld (Kunden har ikke givet rettidig adgang for Entreprenørens medarbejdere og behørige betingelser for, at Entreprenøren kan opfylde denne aftale), betaler Kunden Entreprenøren en bod i beløb på % af kontraktbeløbet for hver dag med forsinkelse, men ikke mere end % af kontraktbeløbet.

5.3. Ved underskrivelse af Kontrakten er Kunden forpligtet til at kontrollere og godkende installationsplaceringerne og den strukturelle konfiguration afspejlet i Bilag nr. 1. Efter underskrift af Aftalen og Bilag nr. 1 vil Kundens krav vedrørende konfiguration og design ikke blive accepteret.

5.4. Entreprenøren er alene ansvarlig for det udførte arbejde. Ved overtrædelse af Kundens apparatteknologi er Entreprenøren forpligtet til skriftligt at underrette Kunden herom i Bilag nr. 2. Entreprenøren påtager sig i dette tilfælde ikke ansvaret for arbejdets kvalitet.

6. OMSTÆNDIGHEDER FOR FORCE MAJEURE (FORCE MAJEURE)

6.1. I tilfælde af force majeure (brand, oversvømmelse, jordskælv og andre) naturkatastrofer, optøjer, strejker samt myndighedernes reguleringshandlinger offentlig administration osv.), hvis de har påvirket parternes opfyldelse af forpligtelser, er parterne ikke ansvarlige. I dette tilfælde udskydes fristerne for færdiggørelse af arbejde i henhold til denne aftale i forhold til varigheden af ​​ovennævnte force majeure-forhold, hvis de har påvirket den rettidige gennemførelse af aftalen.

7. AFTALENS VILKÅR

7.1. Denne aftale træder i kraft fra det øjeblik den er underskrevet og er gyldig indtil aftalen er eksekveret af begge parter.

7.2. Entreprenøren garanterer over for kunden, at installationsarbejdet vil blive udført med forsvarlig kvalitet i en periode på måneder.

8. YDERLIGERE VILKÅR

8.1. Parternes ejendomsansvar er reguleret i overensstemmelse med den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation. Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem parterne, løses ved kontrakt. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, løses alle tvister i overensstemmelse med den etablerede procedure i overensstemmelse med den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation.

8.2. Entreprenøren forbeholder sig ret til at udføre fotokontrol af monteringsarbejdet.

8.3. Aftalen udfærdiges i 2 eksemplarer, hvoraf det ene opbevares af Leverandøren, og det andet af Kunden.

8.4. Alle ændringer og tilføjelser til denne aftale foretages kun efter gensidig aftale mellem parterne og er udfærdiget skriftligt.

8.5. Tidlig opsigelse af denne aftale sker kun efter gensidig aftale parter og dokumenteres skriftligt.

8.6. Kunden skal kun fremsætte krav vedrørende kvaliteten af ​​installationsarbejdet til entreprenøren skriftligt.

8.7. Fra det tidspunkt, hvor denne aftale underskrives, bliver mundtlige aftaler ugyldige.

9. JURIDISKE ADRESSER OG BANKOPLYSNINGER OM PARTERNE

Kunde Registrering: Postadresse: Passerie: Nummer: Udstedt af: Af: Telefon:

Eksekutør Legal adresse: Postadresse: INN: KPP: Bank: Kontant/konto: Korrespondent/konto: BIC:

10. PARTERNES UNDERSKRIFTER

Kunde_________________

Udøver _________________

AFTALE nr. _____

Til vedligeholdelse af PVC vinduer

Khabarovsk "__" _________ 2012

I det følgende benævnt "Kunden", repræsenteret af direktøren ____________, der handler på grundlag af charteret på den ene side og "MASTER WINDOWS Reparationsbureauet", herefter benævnt "Entreprenøren", repræsenteret af

På den anden side har vi på grundlag af charteret indgået denne aftale som følger:

1. AFTALENS GENSTAND

1.1. Entreprenøren forpligter sig til at levere ydelser og udføre vedligeholdelsesarbejde på PVC-vinduer (konstruktioner, mekanismer) efter kundens anvisninger for at sikre, at de fungerer korrekt, samt at alle strukturer og mekanismer fungerer korrekt, og kunden forpligter sig til at acceptere de leverede ydelser og resultatet af arbejdet og betale dem.

1.2. Planlagt vedligeholdelse – omfattende vedligeholdelse af alle Kundens vinduer og konstruktioner i form af ydelser og arbejde i henhold til punkt 2.1. i denne aftale, udført af entreprenørens specialister mindst 2 gange om året fra datoen for underskrivelsen af ​​denne aftale.

1.2. Kunden ringer om nødvendigt til Entreprenørens specialist ved at sende en skriftlig eller mundtlig anmodning.

2.1. Vedligeholdelse af vinduer og andre PVC-strukturer omfatter:

2.1.2. Smørende hardware

2.1.3. Justering af beslag

2.1.4.Udskiftning af tætningsgummi

2.1.5.Udskiftning af tilbehør

2.1.6.Udskiftning af komponenter

Og andre typer arbejde, der bidrager til problemfri drift af vinduer og andre PVC-strukturer.

2.2. Såfremt Kunden har behov for andre former for reparations- (retablerings)arbejder, der er forårsaget uden entreprenørens skyld, leverer entreprenøren disse ydelser efter særskilt anmodning fra Kunden og til en særskilt aftalt udgift til ydelser og arbejde i henhold til prisen liste (bilag 1).

3. PRIS OG BETALINGSPROCEDURE

3.1. Afregninger mellem Kunden og Entreprenøren sker enten ved bankoverførsel eller kontant inden for 5 dage fra modtagelse af faktura udstedt af Entreprenøren.

3.2. Udgifter til service og vedligeholdelsesarbejder for vinduer og andre PVC-konstruktioner aftales med Kunden og er angivet i (bilag 1).

3.2. I sager, der opstår i henhold til punkt 2.2. Aftale, betaling for hver type arbejde udføres efter prisliste baseret på faktura udstedt af Entreprenøren. I dette tilfælde kræves en forudbetaling på mindst 30% af de samlede omkostninger til ekstra arbejde og materialer. De resterende 70 % betales senest 10 dage fra datoen for underskrivelse af acceptbeviset for arbejder og tjenesteydelser.

4. PROCEDURE FOR LEVERING OG ACCEPT AF UDFØRT ARBEJDE OG UDFØRTE TJENESTER

4.1. Efter arbejdets afslutning udfærdiger parterne senest 3 dage en overtagelsesattest for arbejder og serviceydelser, som angiver antallet af servicerede vinduer og konstruktioner samt typen af ​​udført arbejde.

4.2. I tilfælde af et begrundet skriftligt afslag fra kundens side om at underskrive acceptbeviset og betale den af ​​entreprenøren udstedte faktura på grund af mangler eller dårlig kvalitet af arbejde og levering af ydelser tilladt af entreprenøren, udarbejder parterne en bilateral handling med en liste over nødvendige forbedringer og deadlines for deres implementering.

Et begrundet afslag skal gives af Kunden senest tre hverdage fra det tidspunkt, hvor entreprenøren fremlægger resultaterne af de leverede ydelser, samt attesten for overtagelse af arbejde og ydelser. I modsat fald vil de leverede tjenester blive betragtet som accepteret af Kunden uden kommentarer eller forslag fuldt ud.

4.3. Hvis entreprenørens specialist under processen med planlagt vedligeholdelse (eller på kundens anmodning) identificerer behovet for at udføre aktiviteter, der ikke er fastsat i paragraf 2.1. Kontrakter om arbejde og tjenesteydelser, der ignorerer, som uundgåeligt kan føre til et negativt resultat, eller hvor yderligere reparationsarbejde bliver upraktisk, er entreprenøren forpligtet til at suspendere arbejdet og underrette Kunden herom inden for 2 dage efter suspensionen. I dette tilfælde er parterne forpligtet til inden for 5 dage at overveje muligheden for at udføre yderligere arbejde i henhold til punkt 2.2. Aftale.

5. PARTERNES ANSVAR

5.1. For manglende eller ukorrekt opfyldelse af forpligtelser i henhold til denne aftale hæfter Leverandøren og Kunden i henhold til denne Aftales vilkår samt gældende lovgivning.

5.2. For forsinket betaling for ydelser leveret af Leverandøren skal Kunden betale en bod på 3 % af gældsbeløbet for hver dag med forsinkelse i den tilsvarende betaling.

5.3. For utidige ydelser leveret af entreprenøren, herunder i forbindelse med et uberettiget afslag på at opfylde accepterede forpligtelser, skal entreprenøren betale kunden en bod på 3 % af omkostningerne til ydelser (arbejder) betalt og accepteret til udførelse.

6. GARANTI

6.1. Såfremt der konstateres behov for yderligere arbejde som led i Kundens planlagte vedligeholdelse, samt opstår der mangler ved den planlagte vedligeholdelse, som allerede er udført af Entreprenøren i denne Aftales gyldighed, forpligter Entreprenøren sig til at udføre passende arbejde på reparation og tilpasning af vinduer og PVC-konstruktioner, samt afhjælpe de identificerede mangler inden for rimelig tid.

6.2. På resultatet fremstillet i overensstemmelse med punkt 2.2. Aftaler om ydelser og arbejder Entreprenøren fastsætter en garantiperiode på 1 måned fra datoen for underskrivelse af overtagelsesattesten for arbejder og ydelser.

6.3. De materialer og mekanismer, der er installeret af entreprenøren, har en garantiperiode på 1 år fra datoen for underskrivelse af acceptcertifikatet for arbejder og tjenesteydelser.

6.5. Entreprenøren påtager sig ingen garanti eller andre forpligtelser, der udspringer af bestemmelserne i denne aftale i tilfælde af, at kunden uden entreprenørens samtykke engagerer tredjemand til at udføre reparationer og andet arbejde, der er direkte relateret til drift og funktion af PVC. vinduer (strukturer, mekanismer).

6.6. Bestemmelserne i dette afsnit af Aftalen er kun gyldige, hvis Kunden overholder kravene i de tekniske regler for betjening af vinduer og andre servicerede PVC-konstruktioner, herunder de mekanismer, der er specificeret i det påkrævede arbejdscertifikat.

7. ANDRE BETINGELSER

7.1. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer, et til hver part.

7.2. Kunden har ret til at fortryde denne aftale ved at meddele dette til Leverandøren senest 20 kalenderdage i forvejen.

8. AFTALENS VILKÅR

8.1. Denne aftale er gyldig fra "___" _________ 2011 til "___"__________ 2012.

9. PARTERNES ADRESSER OG BANKOPLYSNINGER

Kunde: Udfører:

9. PARTERNES UNDERSKRIFTER

Kunde: Udfører:

____________/________________ /________________

Bilag 1

Specifikation for planlagt vedligeholdelse af plast (aluminium) vinduer og døre

Kunde: Udfører:

Arbejde i henhold til specifikationen er godkendt af: underskrift Specifikation udarbejdet af: underskrift

(Kundens repræsentants fulde navn) (udøverens fulde navn)

1. AFTALENS GENSTAND

1.1. Entreprenøren forpligter sig til at fremstille, montere og yde garantiservice for metal-plastvinduer (herefter benævnt Produktet), og Kunden forpligter sig til at acceptere og betale for resultatet af arbejdet.

1.2. Produktets design, kvantitative og kvalitative egenskaber er angivet i de tekniske specifikationer (bilag nr. 1), som er en integreret del af denne aftale.

1.3. Udførelse af arbejde i henhold til denne aftale udføres for entreprenørens regning.

2. KONTRAKTENS PRIS OG PARTERNES BEREGNINGER

2.1. Beregningen af ​​omkostningerne ved aftalen aftales af parterne i vurderingen af ​​arbejdet (bilag nr. 2, som er en integreret del af denne aftale).

2.2. Betalingsprocedure for udført arbejde: _____________, betalingsbetingelser: _______________.

3. PARTERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

3.1. Entreprenørens ansvar:

3.1.1. Inden ______ fra datoen for modtagelse af den tekniske opgave fra kunden, udarbejde et arbejdsoverslag og sende det til godkendelse til kunden med tilhørende bilag (fakturaer for de materialer købt af entreprenøren, der er nødvendige for at udføre arbejdet i henhold til denne aftale).

3.1.2. Fortsæt med produktionen af ​​Produktet senest _______ fra datoen for godkendelse af Arbejdsvurderingen af ​​Kunden og færdiggør produktionen senest ____________.

Tidsplanen for gennemførelse af arbejdsfaserne er angivet i arbejdsoverslaget.

3.1.3. Ved afslutning af arbejde, herunder tidlig afslutning af arbejde, informere Kunden herom pr. fax nr. _______ eller e-mail _____________________.

Fristen for accept af arbejdsresultatet aftales yderligere af Parterne.

3.1.4. Senest _______ efter fremstilling af Produktet, aflever det til adressen: _________________, adskil de gamle rammer og installer Produktet. Arbejdet specificeret i dette stykke skal være afsluttet senest _______ fra tidspunktet for dets påbegyndelse.

3.1.5. Ryd byggeaffald op inden for _______ fra afslutningen af ​​installationen af ​​produktet.

3.1.6. Senest ________ overdrage resultatet af arbejdet til Kunden i henhold til færdiggørelsesattesten (bilag nr. __ til denne aftale).

3.2. Kundens ansvar:

3.2.1. Giv entreprenøren følgende betingelser for installation af produktet: _______________, herunder et arbejdsområde frit for fremmedlegemer i en afstand af _____ meter fra vinduesåbningen, strømforsyning, _____________________.

3.2.2. Accepter resultatet af arbejdsacceptcertifikatet inden for den periode, der er angivet i punkt 3.1.6 i denne aftale, eller på den måde, der er fastsat i punkt 3.1.3 i denne aftale.

3.2.3. Betale for entreprenørens arbejde på den måde, der er angivet i punkt 2.2 i denne aftale.

3.3. Parterne har ret til at opsige denne aftale ved gensidig aftale eller ensidigt i de tilfælde, der er fastsat i stk. 5 i art. 709, stk. 2 - 3 art. 715, stk. 3 i art. 716, art. 717, stk. 2 i art. 719, stk. 3 i art. 723, stk. 2 i art. 731, stk. 3 i art. 737 Civil Code Russiske Føderation, med forbehold for skriftlig meddelelse til den anden part om opsigelse mindst _____ før datoen for den påtænkte opsigelse.

4. GARANTI

4.1. Entreprenøren forpligter sig senest ______ efter underskrivelse af arbejdets færdiggørelsesattest til at give Kunden garantibevis (pas) for det installerede Produkt og betjeningsvejledning til Produktet.

4.2. Entreprenøren forpligter sig til gratis at fjerne alle defekter, der er opstået under driften af ​​produktet på grund af entreprenørens skyld i garantiperioden (________________) (angiv garantiperioden), som begynder fra det øjeblik, parterne underskriver certifikatet for færdiggørelse af arbejdet.

5. PARTERNES ANSVAR

5.1. Hvis kunden overtræder betalingsfristen i denne aftales paragraf 2.2, har kontrahenten ret til at kræve, at kunden betaler en bøde i det beløb, der er fastsat i den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation.

5.2. I tilfælde af entreprenørens overtrædelse af fristerne for opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til pkt. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 - 3.1.6 i denne aftale, har kunden ret til at kræve, at entreprenøren betaler en bod. i mængden af ​​______ (_________) rubler for hver dag med forsinkelse .

5.3. Hvis arbejdet udføres dårligt og/eller med afvigelser fra kundens tekniske specifikationer, vilkårene i denne aftale samt kravene i lovgivningen i Den Russiske Føderation, har kunden ret til efter eget valg at kræve fra Entreprenør:

Fri afhjælpning af mangler inden for den periode, der er aftalt med entreprenøren;

En forholdsmæssig reduktion af kontraktprisen;

Refusion af dine dokumenterede udgifter til afhjælpning af mangler.

6. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

6.1. For resten, hvad der ikke er reguleret i denne aftale, gælder normerne i lovgivningen i Den Russiske Føderation.

6.2. Uenigheder, der opstår mellem parterne, løses gennem forhandlinger. Hvis resultatet af forhandlingerne ikke opnås, vil parterne indbringe sagen for retten i overensstemmelse med lovgivningen i Den Russiske Føderation.

6.3. Aftalen træder i kraft fra det tidspunkt, den er underskrevet af Parterne og er gyldig, indtil Parterne opfylder deres forpligtelser.

6.4. Denne aftale er udfærdiget i 2 eksemplarer med samme retskraft, et til hver af parterne.

6.5. Følgende bilag er integrerede dele af denne aftale:

6.5.1. Tekniske specifikationer Kunde (bilag nr. 1).

6.5.2. Arbejdsoverslag (bilag nr. 2).

6.5.3. Attest for udført arbejde (bilag N__).

7. PARTERNES ADRESSER OG BETALINGSOPLYSNINGER

Kunde: __________________________________________________________________

Medvirkende: __________________________________________________

________________________________________________________________

PARTERNES UNDERSKRIFTER:

Kontrakt aftale

til montering af PVC-vinduer

________________ "___" ____________ 20

Gr. _____________________________________________, pas: serie ____________, nr. _________________, udstedt af __________________________________, bosat på: ________________________________________________________________, i det følgende benævnt " Kunde"på den ene side og ______________________________ repræsenteret ved ___________________________________________, der handler på grundlag af ________________________________, i det følgende benævnt " Eksekutør"på den anden side, i det følgende benævnt "Parterne", har indgået denne aftale, herefter " Aftale”, om følgende:

1. AFTALENS GENSTAND

1.1. I henhold til denne Aftale monterer Entreprenøren PVC-vinduer i overensstemmelse med den udfyldte Bekendtgørelse (bilag nr. 1 til denne aftale, som er en integreret del af Aftalen).

1.2. Kunden forpligter sig til rettidigt at underskrive bilag nr. 1 til denne aftale, give entreprenøren passende betingelser på stedet for gennemførelse af denne aftale, acceptere og betale for det arbejde, som entreprenøren udfører i overensstemmelse med denne aftale.

1.3. Alle Kundens ønsker er noteret i Bilag nr. 1 mundtlige aftaler har ikke en aftales kraft.

1.4. Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer efter at have underskrevet Bilag nr. 1 til Aftalen, noteres disse ændringer skriftligt i Bilag nr. 2 og betales yderligere.

2. PROCEDURE FOR UDFØRELSE AF AFTALEN

2.1. Entreprenøren udfører monteringen efter følgende rækkefølge:

2.1.1. Kunden aftaler med entreprenøren arbejdets omfang og pris, i monteringsbekendtgørelsen bilag nr. 1, på grundlag af hvilken entreprenøren udarbejder og overdrager til kunden følgende dokumenter:

• Aftalt rækkefølge og installationsdiagram (bilag nr. 1 til denne aftale).
• Kontrakt om montering af PVC vinduer.

2.1.2. Efter at Kunden har underskrevet denne Aftale og Bilag nr. 1, anses Aftalen for at være trådt i kraft.

2.1.3. Montering udføres inden for ____________arbejdsdage.

2.2. Kunden accepterer installationsarbejdet af entreprenøren "____"______________20_____.

2.3. Kunden er forpligtet til at betale entreprenøren omkostningerne ved det udførte arbejde i henhold til denne aftale og bilag nr. 1, nr. 2 til denne aftale efter endt installation.

H. AFTALENS PRIS OG BELØB

3.1. Betaling sker til priserne i denne aftale og inkluderer omkostninger til PVC-produkter og installationsarbejde i henhold til bilag nr. 1, nr. 2.

3.2. Det samlede kontraktbeløb er ________________________________________ rubler.

3.3. Forskudsbetalingen er __________________________________________ rubler.

4. BETALINGSPROCEDURE

4.1. Ved underskrivelse af denne aftale betaler kunden et forskud.

4.2. Efter afslutning af arbejdet i henhold til denne aftale, betaler kunden kontrahenten den resterende del af det samlede beløb for denne aftale, hvilket beløber sig til __________________________________ rubler.

4.3. Alle betalinger mellem kontrahenten og kunden i henhold til denne aftale foretages i rubler baseret på lovgivningen i Den Russiske Føderation.

5. PARTERNES ANSVAR

5.1. Parterne har ikke ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser til at opfylde vilkårene i denne aftale til tredjemand uden skriftligt samtykke fra den anden part.

5.2. I tilfælde af overtrædelse af fristen for levering af det udførte arbejde, specificeret i denne aftale, på grund af entreprenørens skyld, skal entreprenøren betale kunden en bod på __________ % af kontraktbeløbet for hver dag med forsinkelse, men ikke mere end ______% af kontraktbeløbet. Såfremt fristen for levering af udført arbejde overtrædes på grund af Kundens skyld (Kunden har ikke givet rettidig adgang til Entreprenørens medarbejdere og behørige betingelser for, at Entreprenøren kan opfylde denne aftale), betaler Kunden Entreprenøren en bod i beløb på __________ % af kontraktbeløbet for hver dag med forsinkelse, men ikke mere end ___________ % af kontraktbeløbet.

5.3. Ved underskrivelse af Kontrakten er Kunden forpligtet til at kontrollere og godkende installationsplaceringerne og den strukturelle konfiguration afspejlet i Bilag nr. 1. Efter underskrift af Aftalen og Bilag nr. 1 vil Kundens krav vedrørende konfiguration og design ikke blive accepteret.

5.4. Entreprenøren er alene ansvarlig for det udførte arbejde. Ved overtrædelse af Kundens apparatteknologi er Entreprenøren forpligtet til skriftligt at underrette Kunden herom i Bilag nr. 2. Entreprenøren påtager sig i dette tilfælde ikke ansvaret for arbejdets kvalitet.

6. OMSTÆNDIGHEDER FOR FORCE MAJEURE (FORCE MAJEURE)

6.1. I tilfælde af force majeure (brand, oversvømmelse, jordskælv og andre naturkatastrofer, optøjer, strejker, samt regler fra statslige organer osv.), hvis de har påvirket opfyldelsen af ​​parternes forpligtelser, er parterne ikke ansvarlige. I dette tilfælde udskydes fristerne for færdiggørelse af arbejde i henhold til denne aftale i forhold til varigheden af ​​ovennævnte force majeure-forhold, hvis de har påvirket den rettidige gennemførelse af aftalen.

7. AFTALENS VILKÅR

7.1. Denne aftale træder i kraft fra det øjeblik den er underskrevet og er gyldig indtil aftalen er eksekveret af begge parter.

7.2. Entreprenøren garanterer over for Kunden, at installationsarbejdet er udført med forsvarlig kvalitet i en periode på _____________ måneder.

8. YDERLIGERE VILKÅR

8.1. Parternes ejendomsansvar er reguleret i overensstemmelse med den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation. Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem parterne, løses ved kontrakt. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, løses alle tvister i overensstemmelse med den etablerede procedure i overensstemmelse med den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation.

8.2. Entreprenøren forbeholder sig ret til at udføre fotokontrol af monteringsarbejdet.

8.3. Aftalen udfærdiges i 2 eksemplarer, hvoraf det ene opbevares af Leverandøren, og det andet af Kunden.

8.4. Alle ændringer og tilføjelser til denne aftale foretages kun efter gensidig aftale mellem parterne og er udfærdiget skriftligt.

8.5. Tidlig opsigelse af denne aftale sker kun efter gensidig aftale mellem parterne og dokumenteres skriftligt.

8.6. Kunden skal kun fremsætte krav vedrørende kvaliteten af ​​installationsarbejdet til entreprenøren skriftligt.

8.7. Fra det tidspunkt, hvor denne aftale underskrives, bliver mundtlige aftaler ugyldige.

AFTALE Nr. ____________ Indgåelsesdato: ____.____._______

Samfund med begrænset ansvar «_____________________________________»,

Borger(e)_______________________________________________________________________________________
(Efternavn, fornavn, patronym)
bosat på:

_________________________________________________________________________________

have et identitetsdokument:

Pas. serie: ___________, N: ____________, udstedelsesdato: ____________, udstedt af: ________________________________ herefter benævnt "Kunde", har derimod indgået denne aftale som følger:

1. Aftalens genstand

1.1. I overensstemmelse med og på vilkårene i denne aftale forpligter entreprenøren sig til for kunden at udføre arbejde med fremstilling, levering og montering (installation) af metal-plastkonstruktioner* lavet af PVC-profiler fra virksomheden __________________ (herefter benævnt produkter), og kunden forpligter sig til at skabe betingelser for, at entreprenøren kan udføre det nævnte arbejde forsvarligt og acceptere resultatet udført arbejde og betale for det.

1.2 Entreprenøren forpligter sig til at udføre arbejdet på den måde og på de vilkår, som parterne har aftalt i fakturaen, som er en integreret del af denne aftale. Entreprenøren udfører arbejde i overensstemmelse med de obligatoriske krav i GOST 30674-99 "Vinduesblokke lavet af polyvinylchloridprofiler", GOST 23166-99 "Vindueblokke. Generel tekniske specifikationer", GOST 30971-02 "Montering af sømme af samlinger af vinduesblokke til vægåbninger."

1.3. Entreprenøren garanterer bevarelsen af ​​produkternes kvalitet og ydeevne under forudsætning af, at kunden overholder de driftsregler, der er specificeret i produktgarantikortet i følgende garantiperioder:
- for metal-plastiske strukturer i ______ år, fra tidspunktet for overdragelsen til kunden;
- for montering i ________ år, fra det øjeblik resultaterne af arbejdet er overdraget til Kunden (garantier gælder ikke for produkter, der er opmålt, levering og montering af, som ikke er udført af entreprenøren).

1.4 Entreprenøren garanterer, at alle materialer og komponenter, der anvendes i produkterne, har de relevante certifikater og tilladelser. Entreprenøren garanterer, at kvaliteten af ​​det udførte arbejde opfylder de obligatoriske krav i statens standarder i Den Russiske Føderation. På tidspunktet for indgåelsen af ​​denne aftale blev kunden advaret af entreprenøren om, at:
- Den konkrete sammensætning og omfang af arbejde udført i henhold til denne aftale er angivet i Ordrefakturaen.
- I tilfælde af ændringer i design af produkter i forhold til det eksisterende arkitektoniske design af bygningen, er det nødvendigt at indhente godkendelse fra de relevante offentlige myndigheder i Krasnodar;
- Det er ikke tilladt at bruge ikke-åbnende ramme i vinduesblokke i boliger over første sal, undtagen for ramme med dimensioner på højst 400x800 mm, samt i produkter, der vender mod altaner (loggiaer), hvis sådanne strukturer har anordninger til ventilation af lokalerne.

1.5. Entreprenøren forpligter sig til at installere produkterne på følgende adresse angivet af Kunden:

____________________________________________________________________________

2. Parternes forpligtelser

2.1 Kunden forpligter sig til:

2.1.1 Præcist formulere vilkårene for ordren. Læs omhyggeligt målebladet. Hvis du har spørgsmål, så afklar dem med måleren og anmod om nødvendigt, at der foretages passende ændringer på målebladet. Kontroller, om de data, der er angivet i målebladet, er i overensstemmelse med dataene i ordrefakturaen. Underskriv målebladet og fakturaen. Fra det øjeblik, parterne underskriver ovenstående dokumenter, anses vilkårene i denne aftale om omfang, procedure og arbejdsbetingelser for at være aftalt og træder i kraft. Entreprenøren er ikke ansvarlig for rigtigheden og pålideligheden af ​​målinger leveret af kunden selvstændigt eller udført efter kundens anvisninger af tredjemand.

2.1.2 Give entreprenøren de nødvendige betingelser for at udføre arbejdet, herunder: indhente alle nødvendige tilladelser og godkendelser til installation af produkter, sikring af adgang for entreprenørens ansatte til installationsstedet for de produkter, der er angivet i denne aftales punkt 1.5. på det tidspunkt, parterne har aftalt; tilvejebringelse af belysning til arbejdspladsen; sikring af tilslutningen af ​​entreprenørens instrumenter til det elektriske netværk (220 V, 50 Hz); frigørelse af installationsstedet for produkter fra unødvendige genstande, herunder: sikring af fri adgang til vinduer og (eller) døråbninger; afdækning af møbler, gulve, vægge og anden ejendom fra byggeaffald, fjernelse af brandfarlige genstande fra arbejdsstedet.

2.1.3 På dagene for levering og installation, på det tidspunkt, der er aftalt af parterne, skal du være på arbejdsstedet eller sikre dig, at din kompetente repræsentant er til stede for at udføre handlinger for at acceptere resultaterne af det udførte arbejde.
I mangel af kunden (hans repræsentant) på arbejdspladsen, udskydes leverings- og installationsdatoerne for produkterne af entreprenøren i overensstemmelse med hans produktionsplan og genaftales med kunden. Gentagen levering af produkter og afgang af installationsteamet betales yderligere af Kunden.
Nedetid for installationsteamet forårsaget af kundens manglende opfyldelse af forpligtelserne i paragraf 2.1.2 betales med en sats på __________ rubler pr. person/time.

2.1.4. Sørg for sikkerheden af ​​arbejdsgodkendelsesattesten og fremvis den for installationsmesteren til udførelse efter anmodning.

2.1.5. Acceptere resultaterne af det arbejde udført af entreprenøren. Hvis der er klager over kvaliteten af ​​det udførte arbejde, angiv dem i arbejdsacceptattesten. I tilfælde af tab af arbejdsacceptbeviset og (eller) afvisning af at underskrive det, anses værket for at være faktisk accepteret. Krav vedrørende mangler, der ikke er angivet i acceptattesten, vil ikke blive behandlet af entreprenøren.

2.1.6. Betal for arbejde til tiden og fuldt ud.

2.2 Entreprenøren forpligter sig til:

2.2.1. Udfør arbejdet med dine egne materialer på den måde og under de betingelser, der er angivet i fakturaen.

2.2.2. Fuldfør arbejdet inden for den af ​​parterne aftalte frist. Fristerne for gennemførelse af de enkelte arbejdsfaser er angivet på første side af denne aftale.

2.2.3. Udsted et pas for de installerede produkter, efter at kunden har opfyldt alle betingelserne i denne aftale.

2.2.4 Anbring byggeaffald, der er tilbage efter demontering af gamle produkter og installation af nye i poser. Fjernelse og bortskaffelse af restaffald efter demontering af gamle produkter og montering af nye produkter udføres af Kunden.

2.3 Overdragelsen af ​​arbejdsresultater fra entreprenøren og deres accept af kunden registreres:
- arbejde med produktion og levering af produkter i fakturaen;
- arbejde med installation af produkter og tilføjelser, efterbehandling af skråninger i arbejdsacceptbeviser.

3. Arbejdsomkostninger og betalingsprocedure.

3.1 De samlede omkostninger ved arbejdet aftales af parterne og fremgår af fakturaen. Forlig mellem parterne foretages i russiske rubler.

3.2 Kunden forpligter sig til at betale den af ​​parterne aftalte samlede pris i følgende rækkefølge: 70 % (halvfjerds) procent af de samlede omkostninger ved arbejdet betales af Kunden kontant til Entreprenørens kasse ved underskrivelsen. denne aftale. De resterende 30 % (tredive) procent af de samlede udgifter til arbejdet betales af Kunden kontant til Entreprenørens kasse næste dag efter accept af det udførte arbejde. Ejendomsretten til produkterne overgår til Kunden ved fuld betaling. Hvis Kunden ikke overholder fristerne for forudbetaling, udskydes fristerne for færdiggørelse af arbejdet i henhold til denne kontrakt med betalingsforsinkelsens varighed.

4. Accept af resultater af udført arbejde.

4.1 Accept af resultaterne af afsluttet arbejde udføres i etaper: accept af produkter, accept af resultaterne af installation af produkter og tilføjelser, efterbehandling af skråninger.

4.2 Entreprenøren forpligter sig til at levere de færdige produkter til den adresse, der er angivet i punkt 1.5 i denne aftale, inden for den i kolonnen "Leveringsdato" angivne frist og fremvise produkterne til eftersyn og kvalitetskontrol for Kunden. Kunden er forpligtet til, med deltagelse af en repræsentant for Leverandøren, at inspicere produkterne, kontrollere deres kvalitet og produkternes overensstemmelse med betingelserne i Ordrefakturaen. Såfremt der ikke er krav fra Kundens side vedrørende produkternes kvalitet og overensstemmelse med betingelserne i Fakturaen, er Kunden forpligtet til at underskrive fakturaen. Hvis kunden har klager over produkternes kvalitet og overensstemmelse med betingelserne i fakturaen, er der påført passende mærker på bagsiden af ​​fakturaen, bekræftet af kundens (hans repræsentants) underskrift og underskrift fra entreprenørens repræsentant. Afhjælpning af identificerede mangler udføres af Leverandøren vederlagsfrit inden for et rimeligt tidsrum, dog højst 10 (ti) hverdage fra datoen for underskrivelse af fakturaen. I særlige tilfælde (manglende nødvendige materialer, komponenter og lignende forhold uden for entreprenørens kontrol), kan fristen for afhjælpning af mangler forlænges, dog højst med 10 (ti) arbejdsdage. Fra det øjeblik, fakturaen er underskrevet, er produktet i Kundens varetægt, og risikoen for hændeligt tab eller beskadigelse af produktet overgår til Kunden.
I tilfælde af et urimeligt afslag fra Kundens side om at underskrive fakturaen, returneres varen til entreprenørens lager og opbevares af entreprenøren indtil tvisten er løst. Gentagen levering af varen sker for Kundens regning, og montering af produktet udføres efter hundrede procent betaling af de samlede omkostninger til arbejdet og merudgifter, som Entreprenøren har afholdt som følge af Kundens urimelige afslag. at acceptere det udførte arbejde.

4.3. Efter afslutning af hver etape af arbejdet (installation af produkter, montering af tilbygninger, efterbehandling af skråninger) er kunden forpligtet til sammen med entreprenørens repræsentant at inspicere og kontrollere kvaliteten af ​​det udførte arbejde, og hvis der ikke er reklamationer, underskrive acceptbeviset for den tilsvarende fase.*
Såfremt Kunden har klager over arbejdets kvalitet, noterer parterne passende i Acceptattesterne.
Afhjælpning af mangler ved arbejdet udføres inden for de frister, der er fastsat i denne aftales punkt 4.2.

5. Parternes ansvar

5.1 Alle tvister og uoverensstemmelser i henhold til denne aftale løses af parterne gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke når frem til en fælles aftale, henvises tvisten til retten i overensstemmelse med lovgivningen i Den Russiske Føderation.

5.2. For manglende opfyldelse eller ukorrekt opfyldelse af forpligtelser er parterne ansvarlige i overensstemmelse med den nuværende lovgivning i Rusland.

5.3. For forsinket eller ufuldstændig betaling for udført arbejde hæfter Kunden i form af
en bod på 0,1 % (nul komma en procent) af det beløb, der skal betales for hver dag med forsinkelse i betalingen, dog ikke mere end de samlede omkostninger ved arbejdet.

5.4 Entreprenøren er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af resultaterne af det udførte arbejde med kravene angivet i punkt 1.4 i denne aftale, hvis kunden på trods af den afgivne advarsel ikke ændrer sine krav inden underskrivelse af fakturaen.

* Såfremt Ordrefakturaen ikke indeholder forpligtelse til at udføre arbejde på tætningsskråninger, udfører Entreprenøren ikke arbejde med vandtætning og dampspærre af montagefugen. I dette tilfælde bærer kunden risikoen negative konsekvenser fra manglen på en sådan isolation.

6. Afsluttende bestemmelser

6.1 Denne aftale træder i kraft fra underskrivelsestidspunktet og er gyldig, indtil parterne fuldt ud opfylder deres forpligtelser.

6.2. I alle andre henseender, som ikke er reguleret af denne aftale, er parterne styret af den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation.

7. Liste over dokumenter, der er en integreret del af denne aftale.

7.1.Måleblad.
7.2. Faktura ordre.
7.3.Faktura.
7.4. Acceptbeviser.
7.5 Produktpas.
7.6. Garantikort.

Ordrefakturaen og to kopier af arbejdsgodkendelsesattesten blev udleveret til Kunden ved underskrivelsen af ​​denne aftale. Én kopi af arbejdsgodkendelsesattesten efter parternes underskrift skal returneres til entreprenøren. I tilfælde af manglende tilbagelevering af en kopi af acceptbeviset til entreprenøren, vil kunden ikke få udstedt pas til produkterne. I dette tilfælde udføres udstedelsen af ​​pas til produkter først efter genoprettelse af acceptcertifikatet for det udførte arbejde.

8. Nærmere oplysninger og underskrifter af parterne.